Образец иска о признании акта выполненных работ по строительно-монтажным работам действительным
Как признать акты выполненных работ действительными, если акты выполненных работ по строительно-монтажным работам не были подписаны Заказчиком?
В силу требований статей 272, 273 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
В силу требования пункта 1 статьи 651 ГК к обязательственным правоотношениям сторон подлежат применению положения ГК о договорах строительного подряда.
Согласно пунктам 1 и 4 статьи 663 ГК заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.
Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления.
При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.
Ниже прилагается образец искового заявления о признании акта выполненных работ действительным.
в Суд ____________(наименование Суда)
Истец: ТОО «________»
БИН ______________
Место нахождения: _________
Ватсап номер для связи с Судом______________
Ответчик: ТОО «________»
БИН ______________
Место нахождения: _________
Исковое заявление о признании акта выполненных работ действительным
Согласно заключенному между ТОО «____________» (далее - заказчик) и ТОО «_____________» (далее - подрядчик) договору на выполнение строительных работ (БЛОКИ – И,К,Л) №СП/___________ от «____»_______20___года, (далее - договор) подрядчик обязуется выполнить электромонтажные работы на объекте «Многофункциональный жилой комплекс «________» в районе пересечения улиц _________ и _____ в городе ___________» с материалом на блоках И,К,Л с использованием собственных расходных материалов, основных материалов, устраиваемых в конструкцию и необходимого для выполнения работ оборудования, механизмов и инструментов, а заказчик обязуется принять результаты работ, надлежащим образом выполненных подрядчиком, и оплатить выполнение работ.
Общая цена договора составляет ____________(________________) тенге.
Окончательная стоимость работ подлежит корректировке на основании актов выполненных работ по факту произведенной работ.
В связи с возбуждением уголовного дела в отношении должностных лиц генерального заказчика, строительного кооператива и инвестора (ТОО «____________», ЖСК «__________», ТОО «___________») по факту хищения денежных средств в особо крупном размере строительство объекта было приостановлено.
В 20___году, истцом выполнены электромонтажные работы: на блоке «И» на сумму _________(_______________) тенге; на блоке «К» на сумму __________ тенге;
на блоке «Л» на сумму ____________ тенге.
Согласно акту выполненных работ №____ от «____»______202___года, общая сумма выполненных работ составляет ___________ тенге.
Выполненные работы фактически приняты генеральным заказчиком ТОО «________» и инвестором ТОО «_____________», а также ответчиком, что подтверждается прилагаемым решением специализированного межрайонного экономического суда города __________ от «____»______202__г., а также актом выполненных работ ТОО «____________» за октябрь месяц 202__года.
Поскольку отказ ответчика в подписании акта выполненных работ с учетом фактического принятия выполненных работ является незаконным, истец настоящим просит суд рассмотреть вопрос о признании акта выполненных работ №___ от «____»_______202___года действительным.
В соответствии с пунктом 4.1 договора подрядчик ежемесячно представляет заказчику акты выполненных работ с исполнительной документацией, как это указано в п.3.2.5 договора.
Заказчик обязан рассмотреть указанные акты в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня получения им актов выполненных работ.
Согласно пункту 4.11 договора приемка, в том числе досрочно выполненных работ, осуществляется заказчиком после выполнения всего объема работ по договору, подтвержденных подписанными сторонами актов выполненных работ, в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня получения им актов приемки работ подрядчика, как это указано в п.3.2.4 договора.
Заявленный иск мотивирован отказом заказчика от приемки фактически выполненных подрядчиком работ по договору путем не подписания направленного в его адрес акта выполненных работ №_____ от «____»_____202__г. на сумму _______(____________) тенге, согласно прилагаемой претензии за исх.№___ от «____»_______202_ года.
В целях правильного и объективного рассмотрения дела, с учетом заявленного истцом ходатайства о назначении экспертизы, и для проверки его доводов, прошу суд по делу назначить судебно строительно-техническую экспертизу.
Проведение экспертизы поручить государственным экспертам.
На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
- Объем и стоимость работ, отраженные в акте выполненных работ (оказанных услуг) №_______ от «____»________202___г. на сумму ______(______) тенге, оформленный ТОО «_______» по блокам «И», «К», «Л» в многофункциональном жилом комплексе «_________», расположенном в районе пересечения улиц __________ и _____ в г._______, по договору №________ на выполнение строительных работ (блоки – И, К, Л) от «_____»________20___г., соответствует ли фактическому состоянию (объему) на объекте строительства?
- При осмотре выполненных ТОО «_______________» электромонтажных работ по исполнению договора №_____________ на выполнение строительных работ (блоки – И, К, Л) от «_____»_________20___года, имеются ли выявленные явные дефекты или отклонения в выполненных работах?
Согласно статье 109 Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК) с ответчика подлежит взыскать расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме ________(___________) тенге.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
- Признать действительным акт выполненных работ №_________ от «____»_________202___г. на сумму _________(_______________) тенге на блоках «И», «К», «Л» в МЖК ___________», расположенном в районе пересечения улиц ____________ и _________ в г._________ по договору на выполнение электромонтажных работ от «____»_______20___г., заключенного между ТОО «____________» к ТОО «______________».
- Взыскать с ТОО «_______________» в пользу ТОО «____________» расходы по оплате государственной пошлины в сумме _____(______) тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме _________(_______________) тенге.
