Образец искового заявления о взыскании суммы, неустойки
Как взыскать оплату по договору подряда на монтажные работы, где ответчик обязался произвести строительно-монтажные работы по монтажу травертина термопанелей однако их не произвел, а также взыскать неустойку по Договору.
В силу статьи 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 268 ГК, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и так далее либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение.
Согласно статьи 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
Ниже прилагается образец искового заявления о взыскании суммы, неустойки.
в Суд ____________
(наименование Суда)
Истец: ФИО________
ИИН ______________
место жительства: _________
ват сап номер для связи с Судом
______________
Ответчик: ИП «________»
ИИН ______________
место нахождения: _________
Исковое заявление о взыскании суммы, неустойки
Согласно настоящему исковому заявлению, ответчик не исполняет своих обязательств по договору подряда.
Так «_____»______202__года между __ФИО__ (далее – истец) с ИП «___________» (далее – ответчик) был заключен договор подряда на монтажные работы №___ по настоящему договору, ответчик обязался произвести строительно-монтажные работы по монтажу травертина термопанелей по адресу: село __________, улица _________, дом ___.
После заключения договора истец произвела оплату в полном размере в соответствии с условиями настоящего договора №___ в размере _______ тенге, срок выполнения монтажных работ был установлен с «___»_______202__года, по «____»______202__года, однако до настоящего момента, никаких работ не выполнено.
Оплата подтверждается прилагаемой квитанцией.
«___»_____202__года, истец обратилась с досудебной претензией к ответчику для урегулирования спора, после принятия досудебной претензии со стороны ответчика ответа получено не было.
Сумма до настоящего времени не возвращена.
Согласно статьи 298 ГК, неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства (статья 359 настоящего Кодекса).
Договором предусмотрена неустойка в размере 0,1% за каждый день неисполнения обязательств, за 20 дней неисполнения обязательств сумму неустойки составила ___________ тенге.
Расчет неустойки выглядит следующим образом, ________________ тенге.
При вышеуказанных обстоятельствах гражданского дела, истец полагает, что суд найдет исковые требования истца к ответчику о взыскании задолженности обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Согласно части 1 статьи 109 ГПК, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Согласно квитанции «_____»______20__года, истцом уплачена государственная пошлина в размере ________ тенге.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
Взыскать с индивидуального предпринимателя «___________» в пользу __ФИО__ сумму в размере ________ тенге, неустойку в размере ________ тенге, расходы на представителя __________ тенге, расходы по оплате госпошлины _______ теге, всего __________ тенге.
