Образец искового заявления о взыскании задолженности и неустойки по договору финансирования
Как взыскать задолженность и неустойку по договору финансирования под уступку денежного требования.
Как взыскать задолженность и неустойку, если Вам она была переуступлена по договору финансирования под уступку денежного требования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 729 Гражданского кодекса (ГК) по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником).
В силу пунктов 1 и 2 статьи 731 ГК предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денег, которое возникнет в будущем (будущее требование).
Согласно пункту 1 статьи 735 ГК должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту.
В уведомлении должно быть конкретно определено подлежащее исполнению денежное требование и указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.
Ниже прилагается образец искового заявления о взыскании задолженности и неустойки.
в Суд ____________
(наименование Суда)
Истец: ТОО «______________»
БИН _________
место нахождения___________
ват сап номер для связи с Судом
______________
Ответчик: АО «________»
БИН ___________
место нахождения___________
Исковое заявление о взыскании задолженности и неустойки
«_____»______202__года, между ответчиком и третьим лицом был заключен договор подряда, по которому последнее обязалось выполнить работы по монтажу систем пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения ПАЗ.
Также, было подписано дополнительное соглашение по которому срок действия договора был установлен до «_____»______202__года, а срок выполнения работ до «_____»______202__года.
«_____»______202__года, стороны договора подписали два акта выполненных работ на _____________ тенге.
Далее, «_____»______202__года, между истцом и третьим лицом был подписан генеральный договор об общих условиях факторингового обслуживания по которому Фактор передает или обязуется передать деньги в распоряжение Клиента на срок, указанный в Договоре, а Клиент уступает или обязуется уступить Фактору свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений Клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником).
Фактор оказывает Клиенту иные услуги, связанные с Требованиями, в частности, услуги по управлению дебиторской задолженностью Клиента в сроки и в порядке, определяемые Договором.
«_____»______202__года, третье лицо направило ответчику уведомление об уступке права требования оплаты задолженности в сумме _____________ тенге истцу, которое им получено «_____»______202__года.
«_____»______202__года, истец направил ответчику претензию о необходимости уплаты задолженности с разъяснением требований договора.
Однако ответчик не согласился.
В этой связи, истец настоящим просит взыскать задолженность и неустойку.
Таким образом, между должником и третьим лицом был заключен договор подряда.
Данный договор исполнен, подписаны акты выполненных работ.
Эти обстоятельства сторонами не оспариваются.
По генеральному договору факторингового обслуживания задолженность ответчика передана истцу.
Направлено соответствующее уведомление об оплате задолженности, которое получено должником.
Платежным поручением №______ подтверждается финансирование истцом третьего лица.
При этом в досудебной переписке между третьим лицом и ответчиком, ответчик признает, что задолженность по актам выполненных работ в установленном порядке не оплачена.
Согласно статье 737 ГК в случае обращения финансового агента к должнику с требованием произвести платеж должник вправе в соответствии со статьей 370 настоящего Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту.
Финансовый агент вправе отказаться от зачета, если клиент не уведомил его о наличии обязательств перед должником.
Исходя из буквального толкования данной нормы, проведение зачета встречного требования, является правом истца.
В этой связи, поскольку обязательства по своевременной оплате были нарушены, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность в сумме __________ тенге.
Далее, в соответствии с пунктом 10.4. Договора подряда за нарушение сроков оплаты, предусмотренных пп.3.3.2 п.3.3. Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты Подрядчику неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
В силу пункта 2.3. Генерального договора факторингового обслуживания, в случае если в соответствии с Договором Фактору переходят права на Требование к Дебитору, все иные права требования, вытекающие для Клиента из Контракта, переходят к Фактору вместе с уступленными Требованиями.
В частности, к Фактору переходят права на обеспечение, предоставленное Дебитором Клиенту в связи с обязательствами Дебитора по Контракту, в т.ч. права на неустойку (штрафы, пени).
Таким образом, на основании данного договора к истцу перешло и право требования обеспечения исполнения обязательства.
Согласно пункту 3.3.2. Договора подряда плата оставшейся суммы в размере 90% от суммы Договора за фактически качественно выполненные Подрядчиком Работы осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры, выписанной Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с подробным отчетом Подрядчика о выполненных работах Справки стоимости выполненных Работ и затрат, подписанных Уполномоченными лицами.
В свою очередь акты выполненных работ подписаны «_____»______202__года, с выставлением счетов-фактур.
Срок оплаты определен договором до «_____»______202__года.
На момент подачи иска просрочка составила более одного года, однако, истец вправе предъявить к взысканию только 10 % от задолженности.
В этой связи, с учетом расчета неустойки ________________________ полагаю, что требование о взыскании неустойки в сумме ___________ тенге, является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.
При изложенных выше обстоятельствах, истец полагает, что настоящее исковое требование подлежит полному его удовлетворению.
Согласно части 1 статьи 109 ГПК, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Согласно квитанции «_____»______20__года, истцом уплачена государственная пошлина в размере ________ тенге.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
Взыскать с акционерного общества «_______________________» в пользу товарищества с ограниченной ответственностью «______________» задолженность в сумме ______________ тенге, неустойку в сумме _____________ тенге, расходы по уплате государственной пошлины в сумме _______________ тенге, расходы по оплате помощи представителя ___________ тенге, всего ______________ тенге.
