Образец искового заявления о возложении обязанности продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора
Как продлить срок исполнения обязательств по Договору подряда, если неоднократно вносились изменения в проектную документацию?
В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу требований статьи 349 ГК РК, под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение.
При возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан незамедлительно известить об этом кредитора.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).
Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором (пункт 1 статьи 616 ГК РК).
Заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем либо перенесением сроков исполнения работы, либо увеличением цены работы.
В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему установленной цены с учетом выполненной части работы (статья 629 ГК РК).
Согласно пункту 2 статьи 620 ГК РК, указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
Ниже прилагается образец искового заявления о возложении обязанности продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора.
в Суд ____________(наименование Суда)
Истец: ТОО «________»
БИН ______________
Место нахождения: _________
Ватсап номер для связи с Судом______________
Ответчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «____» акимата города _________
БИН ______________
Место нахождения: _________
Исковое заявление о возложении обязанности продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора
Между ГККП «Государственный _____________» акимата города ________ (Заказчик) и ТОО «___________» (Подрядчик) заключен типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №_____ от «____»______202__года (далее – Договор).
Согласно условиям договора, подрядчик принял обязательства по строительно-монтажным работам «Ремонтно-реставрационные работы по зданию ГККП «_______» акимата города _________ - памятник истории и культуры конца XIХ века, в г.____ по ул. __________ Незавершенное строительство».
Срок действия договора установлен до «____»________202__года.
Вступившим в законную силу решением Специализированного межрайонного экономического суда города _______ от «_____»______202___года, иск ТОО «___________» к ГККП «______» акимата города ______ о возложении обязанности продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора, удовлетворен.
Постановлено: Обязать ГККП «___________» акимата города ___________ продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора о государственных закупках работ в сфере строительства №__________ от «_____»________202__года, заключенного между ТОО «____________» и ГККП «_____________» акимата города ________, до «____»______202___года.
Дополнительным соглашением к договору, срок действия договора продлен до «____»______202__года.
Истец письмом от «____»_____202__года обратился в адрес ответчика с просьбой продлить срок договора до «____»______202__года.
Однако, заказчик отказал истцу в продлении срока выполнения работ.
Истец не имел возможности исполнить принятые на себя обязательства, поскольку заказчиком неоднократно вносились изменения в ПСД.
Кроме того, истцом по поручения заказчика выполнялись работы, не предусмотренные договором.
Однако, несмотря на указанные обстоятельства, ответчик отказался продлить срок действия договора.
По договору выполнение препятствовало неоднократное внесение изменений в проектно-сметную документацию.
Так, в период с «____»_____202___года, по «____»______202___года, заказчиком 10 раз вносились изменения в проектно-сметную документацию.
Данное обстоятельство подтверждается имеющимися в деле протоколами технических совещаний и не оспаривается ответчиком.
Истцом по поручению ответчика произведены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, а именно:
- не учтенные работы по гидроизоляции здания, по которому был составлен дефектный акт;
- неучтенные работы металлических конструкций для установки ДУ и ВЕ, в связи с перепадом уровня центральной трассы канализации, по ним составлен дефектный акт;
- проведены дополнительные работы по наружному электроснабжению;
- проведены не указанные в проекте работы по изготовлению гипсовых галтелей и розеток, обшивка гипсокартонными листами внутренних стен второго этажа;
- замена кондиционировании здания, с учетом не включенной в проект приточной установки;
- замены кондиционера марки Mitsubishi на марку LG;
- по канализации здания №___ дополнительно включена канализационная труба;
- изменения в благоустройстве территории, в связи с изменением площади и толщины асфальтобетонного покрытия; - неучтенные работы по замене половых покрытий, облицовке стен в помещении;
- исключение полового покрытия из паркетных досок с заменой на кварцвинильное покрытие, производство замены конструкции ДСП на фанеру;
- замена декоративных деревянных панелей на декоративную гипсовую лепнину.
Указанные обстоятельства, полностью подтверждаются перепиской между сторонами.
При изложенных обстоятельствах дела прошу Суд прийти к выводу о том, что основания по отказу в продлении срока действия договора, являются формальными.
На основании изложенного, с учетом принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, прошу Суд признать иск о внесении изменений в договор в части продления срока действия договора, подлежащим удовлетворению.
Согласно статье 109 Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК) с ответчика подлежит взыскать расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме ________(___________) тенге.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
- Обязать государственное коммунальное казенное предприятие «_____» акимата города __________ продлить срок исполнения обязательств и срок действия договора о государственных закупках работ в сфере строительства №________ от «____»____202__года, заключенного между товариществом с ограниченной ответственностью «_________» и государственным коммунальным казенным предприятием «____» акимата города ___, до «____»_______202___года, посредством заключения дополнительного соглашения к договору о государственных закупках работ в сфере строительства №______ от «____»______202___года.
- Взыскать с государственного коммунального казенного предприятия «____________» акимата города ________ в пользу товарищества с ограниченной ответственностью «___________» государственную пошлину в размере ________(___________) тенге, расходы на оплату услуг представителя в размере _________(_____________) тенге.
