Образец искового заявления о расторжении договора субподряда
Как расторгнуть договор субподряда, если подрядчика исключили из числа участников Консорциального соглашения заключенного с основным Заказчиком, и поэтому отсутствует у последнего иметь права и обязанности по заключенному договору субподряда, поскольку консорциальное соглашение со всеми приложениями, изменениями и дополнениями являлся неотъемлемой частью договора субподряда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 616 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).
Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 619 ГК, если из законодательных актов или договора не вытекает иное, подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков).
В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком - в качестве заказчика.
Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства заказчиком, а перед заказчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 ГК соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из законодательства, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законодательными актами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В силу статьи 349 ГК под нарушением обязательств понимается его неисполнения либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров, услуг и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательств) - ненадлежащее исполнение.
Согласно статье 233 ГК, консорциум - временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач.
Управление консорциумом осуществляется в соответствии с консорциальным соглашением участников консорциума Консорциум прекращает свою деятельность по выполнении поставленной задачи или по решению его участников (п.3, 5 ст.233 ГК).
Ниже прилагается образец искового заявления о расторжении договора субподряда.
в Суд ____________
(наименование Суда)
Истец: ТОО «________»
БИН ____________
место нахождения___________
ват сап номер для связи с Судом
______________
Ответчик: ТОО «________»
БИН ____________
место нахождения___________
Третье лицо: АО «________»
БИН ____________
место нахождения___________
Третье лицо: __________ Co., LTD
место нахождения___________
Исковое заявление о расторжении договора субподряда
«____»______201__года, между __________Co., Ltd и ТОО «СП «_________», ТОО «__________» заключено консорциальное соглашение (далее - соглашение) в целях реализации Проекта по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения ________.
Заказчиком Проекта является АО «___________».
Пункт 2.4 соглашения указывал, что _________ Co.,LTD осуществляет общее управление реализацией Проекта и выполняет работы в объеме 50% от стоимости СМР по Договору «под ключ», а ТОО «_________» - 25% (ТОО «____________» выведен из состава соглашения).
«____»_______201__года, между АО «_____________» и _____________Co., Ltd заключен договор о закупках работ по реконструкции участка _________ (далее - Договор).
Согласно Дополнительному соглашению №___ к соглашению участок автомобильной дороги км ____________ распределен за ТОО «____________» (далее – ответчик).
«____»_______201__года между ответчиком (подрядчик) и ТОО «____________» (далее – истец, субподрядчик) заключен договор субподряда на выполнение работ по строительству участка автомобильной дороги _________ и строительство дорожно-эксплуатационного пункта в п.___________ (далее - договор субподряда).
«____»______2022 года АО «_________» направлены письма __________Co., Ltd с указанием о необходимости расторжения договоров с казахстанскими партнерами на участках, где «сорваны» графики производства работ, в т.ч. с ответчиком.
«____»_______202__года, дополнительным соглашением №__ к Договору ответчик исключен из преамбулы Договора.
«____»_______202__года между _________Co., Ltd и ТОО «_________» заключен договор уступки права требования к ответчику на сумму ________ тенге или _____________ долларов США.
«____»_____202__года, между ТОО «____________» и истцом заключен договор уступки права требования к ответчику на сумму ____________ тенге.
Решением суда от «____»______202__года, вступившим в законную силу «____»______202__года, иск _____________ Co.LTD удовлетворен.
Признан незаконным отказ АО «Банк________» от исполнения обязательств по банковской гарантии от «_____»_____201__года с обязанием исполнения обязательства по банковской гарантии от «____»_______201__года.
В свою очередь, «____»________202___года истец уведомил ответчика о праве требования с последнего задолженности ________________ тенге и на основании этого погашения имеющейся задолженности истца перед ответчиком на сумму __________ тенге.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города ________ от «____»____202__года решение этого суда от «____»______202__года отменено.
Принято решение о признании исполнительной надписи, совершенной нотариально «____»____202__года о взыскании с истца в пользу ответчика задолженности в сумме _________________ тенге не подлежащей исполнению.
Действия ответчика по взысканию и определению размера суммы неподтвержденной дебиторской задолженности признаны незаконными.
Далее, «___»______202__года истцом по делу направлено ответчику уведомление о расторжении договора субподряда на основании пункта 4.2 этого же договора.
Приведенные обстоятельства явились основанием настоящего обращения истца в суд с иском к ответчику о расторжении договора субподряда.
Требования мотивированы тем, что:
1) ответчик по делу имеет признаки несостоятельности, не исполняет принятые обязательства в рамках Договора и Договора субподряда;
2) работы в рамках Проекта приостановлены на основании поручения вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК (письмо от «_____»______202__года) с инициированием расторжения всех договоров с казахстанскими подрядчикам;
3) ответчик исключен из Проекта и не является стороной по Договору; ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по Договору подтверждается решением этого суда от «____»_______202__года.
Согласно консорциального соглашения пунктом 2.6 соглашения определено, что участники консорциума вправе привлекать субподрядчиков на СМР только из числа казахстанских компаний, при этом участники консорциума должны получить согласие Заказчика на предлагаемых субподрядчиков, предоставлять список предлагаемых субподрядчиков Заказчику на согласование и после этого заключать договоры на субподряды.
Согласно пункту 5 соглашения, стороны соглашения согласились, что Лидер от имени консорциума подписывает Договор и все дополнительные соглашения к нему после письменного согласования с участниками.
Участники полностью принимают все условия Договора и в рамках своей доли берут на себя обязательства, предусмотренные Договором, заключенным Лидером от имени Консорциума с Заказчиком.
Пунктом 6 соглашения оговорен порядок, условия проведения платежей по Договору, относящиеся к объемам работы участников, в частности:
- Лидер получает соответствующие платежи от Заказчика;
- Участники подают Лидеру заявление и документы в соответствии с Договором на получение платежей;
- Лидер производит соответствующие платежи на счета Участников согласно предусмотренной в Договоре валюте и способу платежа в срок не позднее 21 календарных дней после поступления денежных средств на счет Лидера от Заказчика.
При заключении договора субподряда (п.5.1 соглашения) стороны по делу оговорили, что неотъемлемой частью договора являются Договор, соглашение со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (которые предоставляются Генподрядчиком Субподрядчику).
Пункт 4.2 договора субподряда указывает, что этот договор действует до полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по договору, за исключением досрочного отказа от договора по причине досрочного отказа Заказчиком от Договора в соответствии с условиями Договора.
Согласно пункту 20.2 договора субподряда, субподрядчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:
1) субподрядчик не получает разумное доказательство оплаты в течение 45 рабочих дней после отправки уведомления в соответствии с подпунктом 20.1.1;
2) субподрядчик не получает причитающуюся сумму по акту промежуточных выполненных Работ в течение 45 рабочих дней по истечении времени, указанного в пункте 18.2.3. в качестве допустимого периода оплаты, кроме вычетов и удержаний, произведенных в соответствии с Договором;
3) генподрядчик становится банкротом или финансово несостоятельным, проходит процедуру ликвидации, в отношении него вынесено постановление суда о возбуждении дела, о несостоятельности или назначении управляющего, приходит к компромиссному решению с кредиторами ли ведет бизнес с участием управляющего имуществом несостоятельного, если выполняется какое-либо действие или происходит событие, которое в соответствии с применимым законодательством имеет аналогичные вышеуказанным действиям и событиям последствия.
При этом согласно материалам, прилагаемым к настоящему исковому требованию, установлено, «____»_____202__года ввиду ненадлежащего исполнения казахстанскими участниками строительного консорциума принятых обязательств (срыв сроков производства работ, отсутствие на объекте техники и персонала, передачу работ на субподряд, а также во избежание социального напряжения среди населения) АО «_______» и __________ Co.,LTD заключили дополнительное соглашение №__.
Данным соглашением внесены изменения в Договор, а именно в преамбуле в части Генерального подрядчика только указан ___________ Co.,LTD; в п.2 указано, что Заказчик окажет Генподрядчику содействие при расторжении соглашения с казахстанскими участниками строительного консорциума, а также в разрешении претензионных вопросов.
При этом работы на объекте по договору субподряда не проводятся с конца 202__года, вопросы по авансу разрешены, свидетельством чему - решение этого суда от «____»______202__года, вступившего «____»______202__года.
Таким образом, исключение ответчика из числа участников Договора и потому отсутствие у последнего иметь права и обязанности по Договору имело последствие для истца по заключенному договору субподряда, поскольку Договор со всеми приложениями, изменениями и дополнениями являлся неотъемлемой частью договора субподряда (пп.1 п.5.1).
Тем самым истец полагает, что суд посчитает, что истцом представлена определенная совокупность доказательств, не опровергнутых ответчиком, подтверждающая существенное нарушение обязательств по договору субподряда.
Исходя из указанного, полагаю, что обосновано настоящее требование истца о расторжении договора в судебном порядке.
Согласно части 1 статьи 109 ГПК, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Согласно квитанции «_____»______20__года, истцом уплачена государственная пошлина в размере ________ тенге.
В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.
Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.
По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.
На основании вышеизложенного,
Прошу суд:
Расторгнуть договор субподряда №___________ от «____»______201___года, заключенного товариществами с ограниченной ответственностью «________________» и «_________________».
