Образец иска о взыскании штрафа и начисленной пени

Как взыскать штраф и начисленную пеню по Договору подряда?

В силу требований статьи 272 Гражданского кодекса (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Согласно статье 273 ГК, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии со статьей 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Согласно статье 293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ниже прилагается образец иска о взыскании штрафа и начисленной пени по Договору подряда.

в Суд ____________(наименование Суда)

Истец: ТОО «__________»
БИН ______________
место нахождения: _________
Ват сап номер для связи с Судом______________

Ответчик: ТОО «__________»
БИН ______________
место нахождения: _________

Сумма иска: ________ (__________) тенге

Исковое заявление о взыскании неустойки

Между Акционерным обществом «___________» (далее - Заказчик) и ТОО «_______________» (далее - Истец, Генподрядчик, Подрядчик) заключен договор о государственных закупках работ №________ от «____»_______201_ года (далее - Основной Договор), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к договору о гос/закупках, а именно работы по объекту «Реконструкция и модернизация тепловых сетей города ______________».

Во исполнение основного договора между ТОО «___________» и ТОО «___________» (далее - Ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда №_________ «____»_________201_ года, (далее - Договор №______), предметом которого является выполнение за свой риск, своими силами, в полном объеме без передачи работ третьим лицам по заданию генподрядчика строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция и модернизация тепловых сетей города ____________» (далее - ТМЗ, Объект).

Перечень и объем работ определен приложением № 2 к Договору, при этом работы должны выполняться в соответствии с условиями договора, ПСД, применимыми СНиП и законодательством Республики Казахстан, за счет бюджетных средств.

Сроки выполнения работ (этапы/промежуточные сроки выполнения работ) согласно пункту 1.3 Договора №______, графику производства работ за 201_- 202_ годы (далее - ГПР, прилагаются) установлены с даты подписания договора (при этом срок передачи исполнительно-технической документации, сдачи объекта в эксплуатацию согласно ГПР установлен с ___________202_ г. по __________202_ год, а работы по демонтажу существующего т/п должны были быть выполнены до «_____»__________202_ года).

Обязательства со стороны Истца по оплате исполнены надлежащим образом, ответчику перечислены авансовые платежи в размере:

_________(_____________) тенге (согласно ДС №_ от _________202_ года),

Тем не менее, в предусмотренный договором срок работы в полном объеме не были выполнены, договор №_____________ ответчиком не исполнен, в том числе заявлен объем, не соответствующий фактическому выполнению.

За ТОО «______________» по договору субподряда числится задолженность в пользу ТОО «________________» в сумме начисленной договорной неустойки ____________(______________) тенге в порядке пункта 8.4. Договора, штрафа, предусмотренного пунктом 8.5 Договора в сумме _____________(______________) тенге, всего ____________(________________) тенге, которые истец настоящим просит взыскать с ответчика.

На сегодняшний день недостатки работ ответчиком не устранены, законные требования истца о необходимости производства восстановительных работ в срок до ______202_ года субподрядной организацией проигнорированы (досудебная претензия исх. №___ от _______2022 года, и иные обращения).

Оснований для освобождения ответчика от ответственности по уплате неустойки истец не усматривает, так как нарушение принятых обязательств со стороны ответчика имели место.

Поскольку неустойка носит компенсационный характер нарушенных прав истца и не может являться средством для обогащения, истец просит Суд не снижать неустойку, которую считает разумной и справедливой.

Согласно статье 109 Гражданского процессуального кодекса (далее - ГПК) с ответчика подлежит взыскать расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме ________(___________) тенге.

В соответствии с прилагаемым Договором на оказании юридической помощи №____ от «____»_________202_ года, и прилагаемой квитанции истец уплатил услуги адвоката Сагиданова С.С. в размере ________________(_________________) тенге.

Согласно статье 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов.

По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. Расходы истца по оплате услуг представителя в сумме _________(_______________) тенге, документально подтверждены и не превышают установленного законом ограничения.

На основании вышеизложенного,

Прошу суд:

Взыскать с ТОО «________________» в пользу ТОО «________» штраф в сумме _____________(______________) тенге, пеню ___________(_____________) тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере __________(_____________) тенге, представительские расходы в сумме _________(_______________) тенге, всего взыскать ____________(____________) тенге.

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия договора;
2. Копия учредительных документов, Приказ на руководителя;
3. Копия претензии, и квитанция об отправке;
4. Основной Договор;
5. Копия доверенности, выписка из реестра палаты юридических консультантов/уведомление, удостоверение адвоката;
6. Квитанция об уплате государственной пошлины;
7. Иные документы.